崔建远:先履行抗辩权制度的适用顺序

  • 时间:
  • 浏览:2
  • 来源:3分快3_线上3分快3投注平台_网络3分快3平台

  【摘要】先履行抗辩权与附生效条件﹙学说称之为附停止条件,或延缓条件,下同﹚本为不同领域的制度,两者在机理、法律构成和法律效果等方面均不相同,在个案中不居于关联的情况表较为常见。但另有有一个 客观事实同時 符合先履行抗辩权与附生效条件的构成,也是完后 的,全都 完后 成为事实。于此场合,许多人对其运用顺序有约定的,依其约定;没有约定的,应当先适用法律关于附生效条件的规定。

  【关键词】先履行抗辩权;附生效条件;并存;运用顺序

  一、案情概要

  发包人甲公司与承包人乙公司于2003年1月17日签订《S市建设工程施工合同》,约定了﹙与评释密切相关的﹚如下内容:工程为A、B、C、D栋住宅楼及E栋裙楼,合同价款1897万元人民币。承包人向现场工程师提交当月已完工程量报告的时间为每月25日,现场工程师接到报告后7日内按设计图纸核实已完工程量,并在24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人接到收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程款支付的最好的办法。在确认计量结果后14日内,发包人应向承包人支付工程进度款。按约定的时间发包人应扣回的预付款,与工程款﹙进度款﹚同期结算。发包人不按合同约定支付工程款﹙进度款﹚,双方未达成延期付款协议,导致 施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。工程竣工验收合格后21日内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整篇 的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及本施工合同条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28日内进行核实,给予确认或提出修改意见。经双方协商达成一致意见后,发包人通知经办银行向承包人支付工程竣工结算款。发包人收到竣工结算报告及结算资料后63日内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第64日起向承包人以银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。承包人收到竣工结算价款后14日内将竣工工程交付发包人。

  2003年3月17日,发包人甲公司与承包人乙公司签订《工程承包补充协议书》,约定了﹙与评释密切相关的﹚如下内容:主体工程封顶后,合格累积工程进度款在15日内支付,其进度款按主体工程款累计的200%作为第一次支付,完后 按每月支付10%,主体工程款支付到85%时停止支付。工程封顶进入装修阶段,按当月完成工程量的70%计算进度款,次月的第15日支付。工程竣工验收后,达到合格标准,工程款支付90%,工程结算款后留3%作工程质量保证金,其余款项一次付清。

  2003年6月6日,涉案工程开工,A、B、C、D栋主楼于2005年5月26日验收合格。但E栋裙楼自2004年1月2日起停工至今,其导致 怎么才能 才能 ,系争双方各执一词。乙公司认为,《工程承包补充协议书》约定,E栋裙楼施工至28米,2028米为一层,非经双方协商一致,任何一方不得擅自变更合同约定。全都 ,应承担违约责任。但甲公司单方面违反合同约定,在24米处擅自分包增加钢形态层。且E栋裙楼于24米处形态层增加后,乙公司多累积求甲公司提供图纸以便施工,但甲公司至今没有提供合法的经设计单位确认的变更设计图纸,乙公司不完后 继续施工。甲公司则辩称,E栋裙楼自开工以来时不时居于不间断穿插作业情况表,而有的是自2004年1月2日停工至今。停工令属于工程施工中的重大事项,甲公司从未发布过停工通知。乙公司擅自停工,其行为完后 构成违约,应承担违约责任。E栋裙楼至今未完工的责任完整篇 在于乙公司。

  2005月6月8日,乙公司向甲公司提交了《工程结算书》及许多资料。甲公司从2003年9月17日至2005年5月24日向乙公司支付的款项为1087万元人民币。

  乙公司诉至A法院,认为主体工程已于2004年5月封顶,2004年3月2日,乙公司向甲公司及监理公司分别报送了工程预算书,承建面积为139298.05平方米,工程造价为1548432006.67元人民币。至今未得到甲公司的异议。故从2004年3月10日起,乙公司所报主体工程款理应视为被确认,可作为甲公司支付工程款的最好的办法。从2003年6月起至2005年4月25日止,累计建设工程价款为192897964元人民币,扣除已付112200万元人民币﹙含钢材款200万元人民币﹚,共欠工程200597964元人民币。该工程现已竣工验收合格,最好的办法《工程承包补充协议书》的约定,甲公司应付工程进度款72538167元人民币,应付工程进度款利息32833200元人民币﹙截至2005年5月25日﹚。

  甲公司的抗辩如下:﹙1﹚乙公司未按合同约定完整篇 完成承包范围内的完整篇 工程内容,即E栋裙楼至今尚未封顶,装修累积仍未动工,整体工程没有完整篇 完成,无法进行整体工程验收,也无法进行整体工程结算。﹙2﹚乙公司称涉案工程完后 竣工验收,单方面认定实际完成工程造价192897964元人民币,并以此认定甲公司拖欠工程进度款,结算工程余款,均无最好的办法。﹙3﹚系争合同约定,在整体工程竣工验收后,进行整体工程结算,工程结算后,才支付工程余款。E栋裙楼尚未完工,无法进行整体工程验收和无法进行整体工程结算,工程余款也无法选择。

  另,关于E栋裙楼停工的导致 、停工算不算构成违约以及应怎么才能 才能 承担违约责任等问提,甲公司已另案诉至S市中级人民法院,尚未结案。

  二、判决要旨

  系争《工程承包补充协议书》关于“主体工程封顶后,合格累积工程进度款在15日内支付,其进度款按主体工程款累计的200%作为第一次支付,完后 按每月支付10%,主体工程款支付到85%时停止支付。工程封顶进入装修阶段,按当月完成工程量的70%计算进度款,次月的第15日支付。工程竣工验收后,达到合格标准,工程款支付90%,工程结算款后留3%作工程质量保证金,其余款项一次付清”的约定﹙第6条﹚,这表明系争合同的履行顺序为,乙公司先全垫资施工至封顶,甲公司再依照合同约定的比例支付工程进度款和工程款,全都 ,乙公司的垫资施工的履行义务在先,甲公司支付工程款的履行义务在后。甲公司以乙公司履行义务不符合约定为由拒绝支付工程款,是行使先履行抗辩权的行为,如该抗辩权成立,在法律效果上的表现是甲公司有权拒绝支付完整篇 或累积工程款。全都 ,该抗辩权的行使是甲公司在本案诉讼中提出的攻击防御最好的办法,应在本案中进行审理并作出裁判。

  至于关于E栋裙楼停工的导致 、停工算不算构成违约以及应怎么才能 才能 承担违约责任的另案诉讼,独立于本案甲公司主张的先履行抗辩权,且本案诉讼形成在前,全都 甲公司主张的先履行抗辩权应在本案中进行审理。

  E栋裙楼停工的导致 在于甲公司欲改变该楼的使用用途和设计并下令停工,但未按照合同的约定和建筑法律、法规的要求提供变更后的设计图纸,导致 乙公司无法继续施工,并停工至今。全都 ,甲公司以乙公司未完成E栋裙楼建设至封顶的合同义务从而拒绝付款的抗辩权只有成立,甲公司应向乙公司支付相应的工程款。

  三、评释

  ﹙一﹚基础理论

  一般地说,先履行抗辩权与附生效条件本为不同领域的制度,两者在机理、法律构成和法律效果等方面均不相同,在个案中不居于关联的情况表较为常见:﹙1﹚附生效条件的合同为单务合同時 ,根本不成立先履行抗辩权,附生效条件与先履行抗辩权不居于关联,这十分明显,不让赘言。﹙2﹚附生效条件的合同虽为双务合同,但受所附生效条件抑制的债务与另外的债务不让立于对价关系,要么是受所附生效条件抑制的债务不让主给付义务,而另外的债务正是主给付义务;要么是受所附生效条件抑制的债务为主给付义务,但另外的债务有的是主给付义务。于此场合,原则上全都 成立先履行抗辩权。﹙3﹚按照民法通说,附生效条件的合同于所附条件尚未成就时不生效力,该合同项下的债务均未届期,甚至都没有产生,更遑论先履行抗辩权制度的适用了。完后 先履行抗辩权适用于同一合同项下的两项债务完后 产生,全都 大多是先履行的义务完后 届期的场合。

  不过,事情不让时不时没有简单,另有有一个 客观事实同時 符合先履行抗辩权与附生效条件的构成,也是完后 的,全都 完后 成为事实,上文所述的案型即为例证。

  按照笔者关于附条件合同的观点,先履行抗辩权与附生效条件两项制度不搭界的情况表有之,另有有一个 客观事实同時 符合先履行抗辩权与附生效条件的构成的完后 更多。对此,稍加分析如下:在笔者看来,所附生效条件成就前,附生效条件的合同完后 具有法律效力,全都 合同项下的债务的履行效力尚未居于;附生效条件成就时,债务的履行效力才居于,能否 能说债务完后 届期,债权人有权请求债务人履行其债务[1]。据此可知:﹙1﹚在先履行抗辩权成立于居于先履行顺序的债务尚未届期的场合,完后 该债务属于附生效条件的债务,没有,所附生效条件尚未成就时,债权人可有援用先履行抗辩权的完后 ,有的是权基于《中华人民共和国合同法》﹙以下简称《合同法》﹚第45条第1款关于附生效条件的规定,以所附生效条件尚未成就为由,对抗债务人﹙承担所附生效条件的债务的主体﹚的给付请求。换言之,另有有一个 客观事实同時 符合先履行抗辩权与附生效条件的构成。﹙不过,债权人没有权利基于《合同法》第45条第1款的规定,请求债务人履行其债务。﹚﹙2﹚在先履行抗辩权成立于居于先履行顺序的债务完后 届期的场合,所附生效条件尚未成就时,法律关于先履行抗辩权的规定没有适用的完后 。至于《合同法》第45条第1款的规定,对于不同的许多人具有不同的意义。对于债务人来说,他能否 基于该条款的规定,以所附生效条件尚未成就为由,对抗债权人的给付请求;对于债权人而言,他无权基于该条款的规定请求债务人履行其债务。﹙3﹚所附生效条件完后 成就时,对于债务人来说,不得援用先履行抗辩权、《合同法》第45条第1款的规定,对抗债权人的给付请求,除非他完后 履行了债务;对于债权人而言,他可有援用先履行抗辩权的完后 ,有的是权基于《合同法》第45条第1款的规定请求债务人履行其债务。

  既然客观实际居于着另有有一个 客观事实同時 符合先履行抗辩权与附生效条件的构成的情况表,没有,法律人有责任对此进行研究,并提出补救问提的对策。

  ﹙二﹚甲公司抗辩用语的真实含义与相应的权利

  笔者认为,判断判决要旨算不算正确,界定清楚甲公司抗辩用语的真实含义,乃关键的一环。就其表述看,甲公司所为的抗辩,既未援用相应的法律条文,亦未套用相应的法学理论,基本上是白描式地叙述事实和提出诉讼请求。这就只有法律人最好的办法法律及法理剖析、界定其法律意义。

  1.甲公司关于拒付相应的工程进度款的抗辩,符合所附生效条件﹙附停止条件﹚尚未成就的构成,完后 系争《工程承包补充协议书》关于主体工程封顶后甲公司依一定比例支付工程进度款的约定,完整篇 符合《合同法》第45条第1款规定的附生效条件﹙附停止条件﹚。具体些说,主体工程封顶,属于未来居于的事实,且为居于不居于不选择的事实,系许多人双方合意的组成累积,全都 违法。所哪些地方地方地方,都符合附条件合同中所附“条件”的规格。

  2.甲公司关于拒付相应的工程进度款的抗辩,也符合先履行抗辩权的构成要件,完后 主体工程封顶的义务与支付相应工程款的义务均产生于同另有有一个 合同,且立于对价关系;主体工程封顶的义务的履行顺序在先,支付相应工程款的义务的履行顺序在后;至诉讼时主体工程尚未封顶,甲公司据此拒绝支付相应的工程款。所哪些地方地方地方,都符合《合同法》第67条规定的先履行抗辩权的成立要件。

  在另有有一个 事实同時 符合附生效条件尚未成就的抗辩与先履行抗辩权的构成时,权利人明确地主张其中另有有一个 ,居于相应的法律效果,最为理想。但权利人不后来我法律人,不见得明白援用哪另有有一个 法律条文,表达许多人的意见。他虽予抗辩,但未明示地主张哪个抗辩,完后 同時 主张哪些地方地方抗辩,也是常有之事。对此,人们儿不应苛求。权利人虽予抗辩,但未明示其抗辩的类型及相应的最好的办法,完后 同時 主张数个抗辩﹙权﹚,应为其自由,法律及裁判机构没有理由公布其抗辩的效果。

  现在的问提是,在权利人虽予抗辩但未明示地主张哪个抗辩及相应的最好的办法的情况表下,裁判机构能否 依职权认定权利人全都 在主张其中的某另有有一个 呢?具体到系争案件,主审法院或仲裁机构算不算权力认定甲公司仅仅是在行使先履行抗辩权呢?给出明确的答案并寻觅出充分的理由,既是急审判实务之所急,也是充沛、完善民法理论的只有。

  ﹙三﹚裁判机构能否 运用释明权

  在另有有一个 事实仅仅符合所附生效条件尚未成就的抗辩,而不符合先履行抗辩权的成立要件,(点击此处阅读下一页)

本文责编:frank 发信站:爱思想(http://www.aisixiang.com),栏目:天益学术 > 法学 > 案例分析 本文链接:http://www.aisixiang.com/data/59320.html 文章来源:《河北法学》2012年第10期